Договор-оферта на оказание услуг по поставке и монтажу оборудования Настоящая Оферта является предложением ООО «Технологии Успеха» (ИНН 5753063263), далее именуемого «Исполнитель», заключения с Вами, дееспособным физическим лицом, либо юридическим лицом, далее именуемым «Заказчик», Пользовательского соглашения. Поступление денежных средств в полном размере за оплаченный Пользователем заказ, осуществленный им на Интернет-сайте www.techorel.ru, находящихся в свободном доступе, является полным и безоговорочным согласием (акцептом) Пользователя на заключение Пользовательского соглашения (далее – «Соглашение») на следующих условиях:

1. Предмет соглашения
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ по поставке и монтажу оборудования на территории ЗАКАЗЧИКА, согласно Приложению №1;
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет гарантийное обслуживание согласно п.10.1.

2. Права и обязанности Сторон
2.1 Стоимость поручаемых Исполнителю работ соответствует сумме подписанного договора.

3. Сроки выполнения работ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы по поставке оборудования и монтажу системы в течение 14 рабочих дней, с даты поступления оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. Сроки и условия платежа
4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести 100% предоплату стоимости оборудования и материалов.
4.2. После подписания акта выполненных работ ЗАКАЗЧИК обязуется произвести 100% оплату монтажных и пусконаладочных работ в течении 3 (трех) банковских дней.
4.3 В случае изменения объема работ или материалов, стоимость работ и оборудования пересчитывается согласно фактически выполненным.

5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. Документом, подтверждающим факт выполнения работ, является товарная накладная и акт выполненных работ.

6. Обязанности сторон
6.1. ЗАКАЗЧИК принимает на себя следующие обязательства:
6.1.1. Оплатить стоимость договора;
6.1.2. При монтаже оборудования предоставить беспрепятственный доступ в помещения, где будут производиться работы.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя следующие обязательства:
6.2.1. Осуществить выполнение работ по поставке оборудования и монтажу системы видеонаблюдения.
6.2.2. Обеспечить выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
6.2.3. Устранить дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации, в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность сторон
7.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности решения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Орловской области.

9. Дополнительные условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
9.2. Ни одна из Сторон не несет перед другой ответственность за невыполнение любых условий настоящего Договора, являющихся следствием событий непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, нормативных актов Российских и иностранных органов государственного управления, запретительных решений правительственных и ведомственных органов, препятствующих выполнению настоящего Договора.
9.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, должна не позднее, чем через 7 (семь) календарных дней письменно уведомить об этом другую сторону.
9.4. Дополнительные работы и материалы, необходимые для запуска в эксплуатацию системы видеонаблюдения и не предусмотренные данным договором, будут оформлены в качестве дополнительного соглашения.

10. Гарантийные обязательства
10.1. Срок гарантии на:
- выполненные работы - 1 год с момента подписания акта выполненных работ;
- на оборудование – устанавливается фирмой производителем оборудования.
10.2. Гарантия не распространяется:
- В случае вскрытия пломб Исполнителя и/или несанкционированного доступа к частям оборудования и системы в целом со стороны Заказчика или третьих лиц.
- На поломки и дефекты, вызванные: несоблюдением заводских инструкций по эксплуатации приборов; проведением работ по техническому обслуживанию без участия инженера ИСПОЛНИТЕЛЯ: аварией, воздействием высокой температуры или влажности, небрежностью пользователя; умышленными механическими повреждениями кабельных линий.